承包人的权利有哪些以及义务?
一、承包人的权利有哪些
承包人的权利有:
1、承包人对发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停止、窝工等损失;
2、承包人在建设工程竣工后,发包人未按照约定支付价款的,可以催告发包人在合理的期限内支付价款;
3、承包人对发包人逾期不支付价款的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外可以,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿;
4、承包人对隐蔽工程已通知发包人检查,而发包人没检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
二、工程承包人的义务
工程承包人的义务有:
1、隐蔽隐蔽工程的隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。小编提醒您,发包人没有检查的,承包人可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交发包人。事后发包人对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由发包人负担;不符合质量标准的,检查费用由承包人负担;
2、勘察、设计的质量低劣或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期给发包人造成损失的,由勘察人、设计人继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失;
3、施工人经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任;
4、因承包人的原因,致使建设工程质量不符合约定,在合理期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
三、建设工程承包人的工作有哪些
建设工程承包人的工作有:
1、按期开工;
2、接受发包人的监督;
3、确保建设工程质量达到合同约定的标准;
4、发包人经检验验收未按期付款履行催告。