法律

甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔

  一、甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔

  甲方延迟工期的原因如下:

  1、甲方不能按专用条款的约定提供开工条件的。

  2、甲方不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。

  3、甲方工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。

  4、甲方设计师的设计变更和工程量增加的。

  5、一周内甲方的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

  6、专用条款中约定或者甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

  进行索赔的方式是:可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果违约方不赔偿的,当事人可能向法院起诉。

  二、建筑工程合同中如何规定工期延迟问题

  建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

  小编提醒您,根据《中华人民共和国建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

  三、延迟工期赔偿怎么向法院起诉

  1、原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据;

  2、人民法院接受原告提交的文件、材料,进行审查,符合条件的予以立案;

  3、法院将原告的起诉书副本送达被告;

  4、被告作出书面答辩;

  5、开庭审理;

  6、法院做出判决。

  《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。

  书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。