建设工程的开工日期如何界定

　　一、建设工程的开工日期如何界定

　　工程开工日期以开工通知载明的日期起算。开工通知发出后尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期；经发包人同意提前进场施工的，以承包人实际进场时间为开工日期。

　　法律依据

　　《中华人民共和国民法典》第七百九十五条

　　施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

　　二、建设工程开工日期约定不明确处理方法有哪些

　　小编提醒您，建设工程开工日期约定不明确处理方法：

　　1、和解：是指当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商并达成协议，自行解决争议的一种方式。

　　2、调解：是指第三人（即调解人）应纠纷当事人的请求，依法或依合同约定，对双方当事人进行居中调停，使其在互相谅解、互相让步的基础上解决其纠纷的一种途径。

　　3、仲裁：是指发生争议的当事人，根据达成的仲裁协议，自愿将该争议提交中立的第三者（仲裁机构）进行裁判的争议解决方式。

　　4、民事诉讼：是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动。

　　三、建设工程开工日期到了未开工可以要求赔偿吗

　　工程延期开工是否可以索赔，要依据工程延期的原因而定，如果发包人原因造成的，承包人可以索取赔偿。

　　《中华人民共和国民法典》

　　第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

　　第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。