哪些情况公司能主张工期顺延
一、哪些情况公司能主张工期顺延
有下列情形的单位可以主张工期顺延:
1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件;
2、施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;
3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;
4、设计变更和工程量增加;
5、一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;
6、隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;
7、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。
二、建筑工程工期顺延后应注意什么
建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿,如果施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉施工单位。
《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。
三、建筑工程工期纠纷怎么起诉
1、原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据;
2、人民法院接受原告提交的文件、材料,进行审查,符合条件的予以立案;
3、法院将原告的起诉书副本送达被告;
4、被告作出书面答辩;
5、开庭审理;
6、法院做出判决。
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。
书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。